Algemene Voorwaarden
1. Volgende Algemene Voorwaarden beheersen samen met de afgesloten Bijzondere overeenkomst(en) de contractuele relatie tussen SMART ENERGY TRADING en de Klant. De Klant bevestigt door de ondertekening van de Bijzondere overeenkomst(en) uitdrukkelijk dat hij/zij voorafgaand aan de aankoop deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Elke andere niet uitdrukkelijk tussen Partijen afgesloten overeenkomst wordt uitgesloten van toepassing.
2. Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het aanvragen van een offerte bij of door het overmaken van een opdracht of order aan de BV SMART ENERGY TRADING (BTW BE 1014.949.996), met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Ijzerstraat 165, met ondernemingsnummer 1014.949.996 (hierna: “SMART ENERGY TRADING”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen SMART ENERGY TRADING en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) de bijzondere voorwaarden van toepassing op de betreffende overeenkomst; (4) de Algemene Voorwaarden; (5) het Belgische recht. SMART ENERGY TRADING wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die SMART ENERGY TRADING uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit de Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één of een deel van de clausules van de Algemene Voorwaarden, zullen SMART ENERGY TRADING en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de Algemene Voorwaarden. SMART ENERGY TRADING kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. De Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.
3. “Diensten”: de door de Klant bij SMART ENERGY TRADING bestelde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot de plaatsing, de installatie en het onderhoud van de Goederen. “Goederen”: de door de Klant, overeenkomstig de bijzondere overeenkomst, offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, bestelde goederen. “Klachtenbrief”: een aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, schriftelijke opdrachtbevestiging en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van de Goederen en Diensten, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek. “Klant”: iedere persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en/of voor rekening van een derde, een beroep doet op SMART ENERGY TRADING.
4. SMART ENERGY TRADING kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van SMART ENERGY TRADING vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is SMART ENERGY TRADING in rechte te verbinden het order van de Klant schriftelijk bevestigt dan wel zodra SMART ENERGY TRADING met de uitvoering start. SMART ENERGY TRADING is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd.
5. Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in EUR uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten. Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te kijken of het juiste BTW-tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het facturatiebedrag inclusief BTW gewijzigd. De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte foutieve informatie en draagt het verschil tussen de facturatiebedragen. Alle werken en/of leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken en meerkosten te zijn op vraag van de Klant, en als dusdanig aangerekend. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, of verzekeringspremies, optredende tussen de ondertekening van de bijzondere overeenkomst en/of de orderbevestiging, enerzijds, en de definitieve levering, anderzijds, kan SMART ENERGY TRADING de overeengekomen prijs evenredig verhogen. Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke zijn steeds indicatief en binden SMART ENERGY TRADING niet. Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding doen ontstaan lastens SMART ENERGY TRADING. De klant informeert zichzelf naar eventuele premies en de geldigheid ervan via vlaanderen.be/veka of gelijkaardige websites. SMART ENERGY TRADING kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de verplichtingen van SMART ENERGY TRADING volledig worden opgeschort tot de volledige betaling hiervan. Voor orders met een waarde vanaf €100.000, exclusief BTW, kan SMART ENERGY TRADING voorafgaand een bankgarantie vragen.
6. De verbintenissen van SMART ENERGY TRADING beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering (naar best vermogen) van de bijzondere overeenkomst, of, indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging. SMART ENERGY TRADING gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan. SMART ENERGY TRADING verbindt zich ertoe voor de levering van de Goederen en/of Diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben of in te schakelen. SMART ENERGY TRADING beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren. De Klant kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van SMART ENERGY TRADING om de opdracht uit te voeren. SMART ENERGY TRADING behoudt zich eveneens het recht voor de personen, aangewezen voor de uitvoering van de opdracht te allen tijde te vervangen door andere voldoende gekwalificeerde en geschikte personen. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan SMART ENERGY TRADING aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten en/of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de Goederen en/of Diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan SMART ENERGY TRADING. De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie. SMART ENERGY TRADING mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de Klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht. SMART ENERGY TRADING is gerechtigd, op kosten van de Klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan SMART ENERGY TRADING de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging (gedeeltelijk) annuleren, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat de Klant zich hiervoor op SMART ENERGY TRADING kan verhalen.
7. SMART ENERGY TRADING zal streven naar een redelijke leveringstermijn, vanaf de datum waarop alle vergunningen verleend en alle wettelijke noodzakelijke werken uitgevoerd zijn, waarbij ondermeer volgende dagen niet als werkdagen worden beschouwd (niet-limitatieve opsomming): dagen waarop de weersomstandigheden de levering van de Goederen en/of Diensten onmogelijk maken, evenals zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen SMART ENERGY TRADING en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. SMART ENERGY TRADING heeft het recht de Goederen en/of Diensten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering evenmin als enige termijnoverschrijding (oorspronkelijke noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging, noch tot enige schadevergoeding. Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, schriftelijke orderbevestiging etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen. SMART ENERGY TRADING is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de Klant of enige andere derde. Indien de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging geen levering van Diensten omvat, vindt de levering van goederen plaats EX WORKS Incoterms 2020. Indien wordt overeengekomen dat de Klant de Goederen komt ophalen gebeurt dit steeds op diens eigen kosten en risico en op de door SMART ENERGY TRADING aangegeven tijd en plaats. Bij gebreke aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Indien de vooropgestelde termijn met meer dan 2 weken wordt overschreden, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd door de Klant in overeenstemming met Punt 12 van de Algemene Voorwaarden. Indien de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging levering van Diensten omvat, gebeurt de levering van de Goederen op de plaats waar de Diensten worden geleverd overeenkomstig hetgeen bepaald in de bijzondere overeenkomst, offerte en/of schriftelijke orderbevestiging. De Klant moet onmiddellijk bij de levering van de Goederen en/of Diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze verificatie heeft ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): juiste Goederen en/of Diensten, volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk ter kennis brengen van SMART ENERGY TRADING door middel van een Klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de geleverde Goederen en/of Diensten te aanvaarden als overeengekomen. De Klant moet de geleverde Goederen en/of Diensten binnen de 48 uur na inontvangstname grondig keuren. Het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen geldt als definitieve oplevering. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen, indien hij SMART ENERGY TRADING niet per Klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 48 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur. In geval van tijdige en correcte melding zal SMART ENERGY TRADING naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de Goederen en/of Diensten vervangen en/of corrigeren; of (2) het foutief gedeelte a rato crediteren aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld aan de prijs van de orderbevestiging. Een (gedeeltelijke) vervanging en/of correctie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke opdrachtbevestiging. Klachten ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.
8. SMART ENERGY TRADING is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de Goederen worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de Goederen en/of voor het niet-naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant vrijwaart SMART ENERGY TRADING volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader. SMART ENERGY TRADING is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag overstijgt. De Klant zal SMART ENERGY TRADING volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de Klant in strijd met de bijzondere overeenkomst, de schriftelijke orderbevestiging, en/of de Algemene Voorwaarden. De Klant zal SMART ENERGY TRADING volledig schadeloosstellen voor alle schade, o.a. de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplichten. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen SMART ENERGY TRADING en de Klant, mag de Klant in geen geval de zaken terugsturen of eigenhandig de-installeren, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. SMART ENERGY TRADING behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen.
9. SMART ENERGY TRADING is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship (i.e. onvoorziene omstandigheden). In geval van overmacht of hardship kan SMART ENERGY TRADING naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan SMART ENERGY TRADING de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Overmacht en hardship wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd als elke gebeurtenis die ervoor zorgt dat SMART ENERGY TRADING de Goederen en/of Diensten tijdelijk of definitief niet kan leveren en bevat o.a. (zonder hiertoe beperkt te zijn): onbeschikbaarheid en/of schaarste van materialen en/of grondstoffen, staking, oorlog, ziekte of ongevallen, bijzondere weersomstandigheden, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, prijsfluctuaties, etc.
10. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om: (1) alle documenten t.a.v. SMART ENERGY TRADING te (laten) ondertekenen voor akkoord door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden; (2) alle noodzakelijke en nuttige informatie tijdig over te maken aan SMART ENERGY TRADING; (3) SMART ENERGY TRADING voorafgaand op de hoogte te brengen van mogelijke voorwaarden waaraan de dienstenprestaties en/of het materiaal dient te voldoen. Indien de levering van de Goederen en/of Diensten niet kan doorgaan als gevolg van omstandigheden eigen aan de wil van de Klant, is de Klant gehouden om SMART ENERGY TRADING hiervan minstens 48u op voorhand te verwittigen per post of e-mail (info@smartnenergytrading.be). Bij gebrek aan dergelijke verwittiging zal bovenvermelde vergoeding minimaal 250 euro bedragen. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt, heeft SMART ENERGY TRADING het recht haar werkzaamheden (tijdelijk) te onderbreken en/of een vergoeding te vorderen voor de schade die zij heeft opgelopen als gevolg hiervan. De kosten van deze onderbreking gelden als vertraging in de zin van Punt 5 van de Algemene Voorwaarden en worden volledig gefactureerd aan de Klant. SMART ENERGY TRADING heeft het recht de Klant als opzeggend te beschouwen in de zin van Punt 12 van de Algemene Voorwaarden indien deze niet reageert binnen de veertien dagen volgend op de dag van verzending van een aangetekende ingebrekestelling van SMART ENERGY TRADING naar de Klant toe.
11. De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de vijftien werkdagen na ontvangst van de factuur aan SMART ENERGY TRADING overmaken per Klachtenbrief. Het niet tijdig protesteren van een factuur evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur. Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen betalingsplan bij de betreffende overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar veertien dagen na ontvangst van de factuur door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn SMART ENERGY TRADING in rechte te verbinden zijn geldig. De vermelding van de factuur in het uitgaande facturenboek van SMART ENERGY TRADING geldt als vermoeden van verzending en ontvangst. Bij afwezigheid van enige andersluidende overeenkomst stelt SMART ENERGY TRADING een voorschotfactuur op. De feitelijk gepresteerde uren worden onmiddellijk volgend op de levering van de Goederen en/of Diensten gefactureerd – rekening houdend met het voorschotfactuur – welk desgevallend in mindering zal worden gebracht. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege – en zonder ingebrekestelling – een rentevoet van 12% die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 250, onverminderd SMART ENERGY TRADING’s recht om hogere schade te bewijzen; (3) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden alle andere zelfs niet- vervallen facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar; (5) heeft SMART ENERGY TRADING bovendien het recht al het materiaal, inclusief de Goederen, terug op te halen en de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen; (6) behoudt SMART ENERGY TRADING zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de Klant aan SMART ENERGY TRADING werden toevertrouwd of door SMART ENERGY TRADING werden bewerkt tot de gehele betaling van alle aan SMART ENERGY TRADING verschuldigde bedragen zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden Goederen. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. SMART ENERGY TRADING behoudt zich het recht voor om in geval van verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project.
12. De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. De Klant dient steeds alle nodige maatregelen te treffen om de eigendomsrechten van SMART ENERGY TRADING veilig te stellen en zal hiervoor o.a. (zonder hiertoe beperkt te zijn): (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten, of enige bedreiging hiervan, overmaken aan SMART ENERGY TRADING. Bij (vermoedelijke) niet-nakoming van deze verplichtingen moet de Klant SMART ENERGY TRADING op diens eerste verzoek toestaan de Goederen binnen een termijn van tien werkdagen te komen de-installeren en ophalen op kosten en risico van de Klant met automatische ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg. De Klant verklaart zich in de hypothese van een schending van het eigendomsvoorbehoud expliciet akkoord met de vestiging van een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs ten voordele van SMART ENERGY TRADING en geeft SMART ENERGY TRADING in zoverre dit nodig is expliciet volmacht om de nodige inschrijvingen te doen teneinde dit pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden. De Klant is bij schending van het eigendomsvoorbehoud eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.
13. De Klant bevestigt dat hij/zij op de hoogte is dat voor de elektrische aansluiting van de installatie het gebouw zonder elektriciteit moet worden gezet. De Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van zijn elektrische apparaten alsook voor het bewaren van de instellingen. Wanneer blijkt dat bepaalde toestellen na het afzetten van de elektriciteit niet meer correct functioneren kan SMART ENERGY TRADING hier geenszins voor aansprakelijk worden gesteld. Indien er evenwel al een interventie geweest is vanuit SMART ENERGY TRADING waaruit voorgaande blijkt dan zal dit in regie aan de Klant gefactureerd worden.
14. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld heeft de klant gedurende 5 dagen vanaf de ondertekening van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het recht van zijn aankoop af te zien mits betaling van een forfaitaire som van 250 euro. Indien de Klant na afloop van deze termijn afziet van zijn aankoop zal er een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de offerte met een minimum van 750 euro te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van SMART ENERGY TRADING en tenzij schriftelijk bewijs van meerschade. Dit bedrag geldt als vergoeding voor de technische en administratieve voorbereiding en nazorg. De opzeg dient te gebeuren per aangetekend schrijven verzonden naar de maatschappelijke zetel en ter attentie van SMART ENERGY TRADING.
15. SMART ENERGY TRADING heeft het recht om (een deel van) de Diensten in onderaanneming te geven zonder kennisgeving aan of goedkeuring van de Klant. Indien SMART ENERGY TRADING optreedt als onderaannemer heeft SMART ENERGY TRADING een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering en dit conform art. 1798 Oud Burgerlijk Wetboek. Indien SMART ENERGY TRADING optreedt als onderaannemer heeft SMART ENERGY TRADING bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant-hoofdaannemer die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op SMART ENERGY TRADING als onderaannemer een beroep werd gedaan. De medecontractant-hoofdaannemer verklaart zich expliciet akkoord met de vestiging van voornoemd pandrecht in het voordeel van SMART ENERGY TRADING als onderaannemer en geeft SMART ENERGY TRADING in zoverre dit nodig is expliciet volmacht om de nodige inschrijvingen te doen teneinde dit pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden. De in dit Punt vermelde rechtstreekse vordering evenals het in dit Punt opgenomen pandrecht hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. De hoofdaannemer van SMART ENERGY TRADING maakt zich sterk dat de opdrachtgever de in dit artikel omschreven rechtstreekse vordering en pandrecht erkent en zal respecteren.
16. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
17. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen SMART ENERGY TRADING en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen en beiden steeds enkel de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.
18. In geval van enige verandering in de toestand van de Klant zoals bv. overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt SMART ENERGY TRADING zich het recht voor om wegens dat loutere feit: 1) hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; 2) hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant te ontbinden vanaf de datum van verzending van de ontbinding zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en dit onverminderd het recht van SMART ENERGY TRADING om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
19. SMART ENERGY TRADING blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door SMART ENERGY TRADING aan de Klant geleverde Goederen en/of Diensten. De Klant garandeert SMART ENERGY TRADING dat door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle documenten en/of informatie van welke aard ook die aan de Klant worden verstrekt moeten vertrouwelijk behandeld worden blijven eigendom van SMART ENERGY TRADING en mogen niet aan derden worden meegedeeld noch (in)direct gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn. Op eerste verzoek moeten deze documenten worden teruggeven. Deze verplichtingen blijven van kracht minstens totdat de desbetreffende informatie zonder fout van de Klant publiek gekend is.
20. SMART ENERGY TRADING en de Klant zullen bij het uitvoeren van de tussen hen tot stand gekomen overeenkomsten alle relevante wet- en regelgeving omtrent privacy naleven. De Klant staat ervoor in dat hij beschikt over de benodigde rechten en instemmingen voordat hij persoonsgegevens met SMART ENERGY TRADING deelt. Indien en voor zover SMART ENERGY TRADING als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, vindt dit plaats conform het privacybeleid van SMART ENERGY TRADING. Indien en voor zover SMART ENERGY TRADING als verwerker ten behoeve van de Klant persoonsgegevens verwerkt zal SMART ENERGY TRADING dat doen conform een expliciet tussen SMART ENERGY TRADING en de Klant gesloten verwerkersovereenkomst. In de afwezigheid van een dergelijke verwerkersovereenkomst zullen de verwerkersvoorwaarden van SMART ENERGY TRADING van toepassing zijn.
21. In geval van betwisting heeft SMART ENERGY TRADING de keuze om de zaak in te leiden bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen dan wel om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Klant.